Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden NL01 (versie januari 2023)

(download het document hier)

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Mosman Installatie- en Kunststoftechniek B.V., verder te noemen Mosman;
Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever indien Mosman de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden wordt door Mosman niet aanvaard.
Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 en 2 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Mosman heeft aanvaard.
De Opdrachtgever aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met Mosman.
Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: A) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mosman waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. B) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, productie-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat Mosman moet verrichten om te bewerkstelligen dat de werkzaamheden bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Offerte / Aanbieding

De aanbieding van Mosman is vrijblijvend: Mosman kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij er sprake is van een termijn voor aanvaarding en de termijn nog niet is verstreken.
De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
De Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in artikel 4 lid 13 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Mosman terstond door de Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Mosman.
Indien op basis van een aanbieding van Mosman geen Overeenkomst tot stand komt heeft Mosman ten laste van de Opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3 Verplichtingen van Mosman

Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient Mosman verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van Mosman zijn de Opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door de Opdrachtgever ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
Mosman zorgt er voor dat de Opdrachtgever tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
Mosman is verplicht de Opdrachtgever te waarschuwen indien de door of namens de Opdrachtgever vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die de Opdrachtgever opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
Mosman is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
Mosman zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de Opdrachtgever c.q. van de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).
Mosman is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
Mosman zorgt er voor, dat Mosman op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
Mosman is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
Mosman verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
Mosman zorgt er voor, dat de Opdrachtgever tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
Mosman is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Mosman bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zorgt er voor, dat Mosman tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen, goederen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Mosman in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
De Opdrachtgever vrijwaart Mosman voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
De Opdrachtgever zorgt er voor, dat Mosman tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal Mosman naar vermogen de Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen.
Indien de Opdrachtgever in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Mosman de Overeenkomst ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding krachtens de inhoud van artikel 10.
De Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Opdrachtgever is verplicht Mosman en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
De Opdrachtgever zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Mosman tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en dergelijke.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Mosman zal naar beste vermogen de Opdrachtgever de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
De Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Mosman in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Mosman kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella.
De Opdrachtgever staat Mosman toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame te vermelden.
De Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Mosman dan wel alle in verband met de Overeenkomst van Mosman ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van Mosman om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Verzekering van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke verzekering aan te gaan en in stand te houden waarin Mosman (met inbegrip van de door Mosman voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Mosman dienen ter uitoefening van het bedrijf van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
De Opdrachtgever is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door Mosman ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van export tijdig aan Mosman te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De Opdrachtgever zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mosman.
De Opdrachtgever zorgt er voor dat Mosman zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Mosman geleverde blijft eigendom van Mosman totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Mosman gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door Mosman geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mosman veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Mosman daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Mosman ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Mosman gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Mosman bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Opdrachtgever is eveneens verplicht Mosman, op het eerste verzoek van Mosman, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die Opdrachtgever op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval Opdrachtgever zulks weigert geldt deze bepaling als een onherroepelijke volmacht aan Mosman om dit pandrecht tot stand te brengen. Deze Algemene Voorwaarden gelden als vereiste onderhandse akte en de datum van de desbetreffende factuur geldt als de datum waarop het pandrecht is verleend zolang de akte(n) niet is/zijn geregistreerd.
Voor het geval Mosman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mosman en door Mosman aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mosman zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, ed.

In afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende contract of een door Mosman ondertekende opdrachtbevestiging.
De door Mosman uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan Mosman. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Mosman wordt gekopieerd, aan derden getoond, gekend gemaakt of gebruikt met inachtneming van de inhoud van artikel 4 lid 13 ingeval van overtreding.

Artikel 8 Termijnen

Mosman kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Mosman niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen Mosman en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Keuring en oplevering

De Opdrachtgever is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te keuren of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Keuring door of namens de Opdrachtgever geschiedt, na overleg met Mosman, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Mosman zal de Opdrachtgever binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Mosman kunnen worden toegerekend.
Zodra Mosman te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de Opdrachtgever deze niet binnen de door Mosman gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Mosman is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de Opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
Op verzoek van de Opdrachtgever kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de Opdrachtgever Mosman schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen.
Indien de Opdrachtgever de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in dit artikel 9 vastgelegde procedure. De Opdrachtgever dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien Opdrachtgever dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid. Met betrekking tot artikel 14 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd.

Artikel 10 Schorsing, ontbinding, opzegging, termijnverlenging en kostenvergoeding

De Opdrachtgever is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en onverwijld met Mosman in overleg te treden omtrent de gevolgen.
Indien Mosman ten gevolge van de schorsing voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 10 lid 8.
Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Mosman niet toe te rekenen, dan is de Opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan Mosman alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Mosman reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is Mosman bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
Indien de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is Mosman gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 5 is de Opdrachtgever verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor Mosman uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door Mosman te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Mosman bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
De Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die Mosman lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van Mosman die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de Opdrachtgever niet kan worden toegerekend.
Behoudens het bepaalde in artikel 11 heeft Mosman uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:

A) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Mosman kan worden toegerekend, of
B) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is en waartegen Mosman niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 4 lid 3 genoemde verplichting, of
C) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

9. Als Mosman van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk mee.

Artikel 11 Wijzigingen (meer en minder werk)

De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan Mosman op te dragen.
Mosman is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:

A) niet schriftelijk is vastgesteld door beide partijen, of
B) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
C) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
D) niet in zijn belang zou zijn, of
E) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.

3. Als Mosman bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de Opdrachtgever een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:

A) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
B) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
C) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.

4. Mosman heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

5. Mosman is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de Opdrachtgever voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

6. De Opdrachtgever kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.

7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Mosman kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 10 lid 8.

8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Mosman op betaling onverlet.

Artikel 12 Betaling

In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De Opdrachtgever vergoedt de door Mosman in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
Partijen kunnen een betalingsschema in termijnen overeenkomen. Mosman is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 10 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van Mosman in het kader van de Overeenkomst.
Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 13 In gebreke zijn van de Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft Mosman aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is Mosman tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan Mosman aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door Mosman. In dat geval is Mosman tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden.
Als Mosman vermoedt dat de Opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Mosman gerechtigd om van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Mosman bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden.
Ingeval de Opdrachtgever de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is Mosman bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de Opdrachtgever heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. Mosman is bevoegd het aan de Opdrachtgever uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
Alle werkelijk door Mosman gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en garantie

Na het tijdstip van oplevering is Mosman niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken aan hem zijn toe te rekenen;
Is Mosman krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de Opdrachtgever dientengevolge geleden, directe materiële schade.
Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert Mosman voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, met inachtneming van de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de Opdrachtgever niet het recht toe om herstel te vorderen, maar kan door Mosman een schadevergoeding worden betaald.
Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Mosman slechts aansprakelijk indien en voor zover de Opdrachtgever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van Mosman.
Mosman is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de Opdrachtgever naar de VS en Canada worden geëxporteerd is Mosman alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
Indien en voor zover de Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Mosman te vrijwaren voor verhaal aanspraken van de verzekeraar.
De omvang van de door Mosman te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Mosman en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
Elke aansprakelijkheid van Mosman vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Mosman in gebreke heeft gesteld.
Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Mosman krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
Mosman is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Opdrachtgever of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon als bedoeld in artikel 4 lid 2
De Opdrachtgever vrijwaart Mosman tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de Opdrachtgever aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door Mosman ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is Mosman in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Mosman het gevolg is van:

pandemie;
arbeidsongeschiktheid van eigen personeel;
arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
tekortschieten van hulppersonen;
transportmoeilijkheden;
brand en verlies van te verwerken onderdelen;
maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
gewelddadige of gewapende acties;
storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Mosman of derden:
onvoorzienbaar materiaal tekort door omstandigheden, die niet bij Mosman zijn gelegen.

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Mosman – teneinde daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

De Opdrachtgever vrijwaart Mosman tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijft.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Mosman. Mosman heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
De door Mosman aan de Opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Mosman heeft voldaan.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Mosman gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mosman en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Mosman is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Mosman vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de door Mosman ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de Opdrachtgever verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Mosman is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
Indien Mosman een octrooi als bedoeld in lid 6 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Opdrachtgever toestemming aan Mosman vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Mosman tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is bevoegd uitspraak te doen in het kader van een voorkomend geschil.
Een internationale Opdrachtgever is verplicht ter zake van de Overeenkomst met Mosman in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam na een procedure in het Engels bij de Kamer voor Internationale Handelszaken (“Netherlands Commercial Court” of “NCC District Court”), met uitsluiting van de bevoegdheid van andere rechtbanken. Een vordering in kort geding, met inbegrip van bewarende maatregelen, die naar Nederlands recht beschikbaar is, kan worden ingesteld bij de Rechtbank in Kort geding (CSP) van de NCC in een procedure in het Engels. Tegen NCC- of CSP-vonnissen kan beroep worden ingesteld bij de Kamer voor Internationale Handelszaken van het Gerechtshof te Amsterdam (“Netherlands Commercial Court of Appeal” of “NCCA”). Het NCC reglement is van toepassing en online op te vragen.
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

KvK nr. : 08179333, versie: januari 2023